四月杂谈深水区两年没拿到新房钥匙 开发商被判支付违约金

  三门峡市中院审理后认为，按照双方签订的商品房买卖合同及补充协议，天发置业公司应当在2013年7月31日之前交房，上述合同和协议中并未写明刘先生须交纳专项维修基金、物业费、装修押金等费用后天发置业公司才能交房。天发置业公司没有按约定的时间交房，应当按照合同约定承担违约责任，支付违约金。

  事件：不交物业费，业主两年没拿到钥匙

  提醒，如果业主与开发商在《商品房买卖合同》中没有约定交房时业主须预交一年的物业管理费，则不能将收取物业费作为交房的附加条件;物业费的收取方式，应由业主与物业服务企业在合同中约定，对合同约定的交费方式及时间，任何一方不得随意变更。

  交房时预交物业费是现在很多楼盘通行的做法，如果《购房合同》没有明确约定须预交物业费，则开发商预收一年物业费缺乏法律依据。

  新浪乐居开封站提供最新，详情点击

  提醒：合同中无约定，预收物业费无依据

  转眼到了2013年7月31日，天发置业公司因各种原因未能如约交房。2014年3月10日，天发置业公司通知刘先生交房，并告知刘先生需交清专项维修基金、物业费、装修押金等费用方能领取新房钥匙。刘先生要求天发置业公司支付逾期交房违约金被拒，双方因交付房屋、专项维修资金、物业费等问题发生纠纷，刘先生因此一直未能拿到新房钥匙，遂起诉至法院，要求天发置业公司交付房屋，并支付逾期交房违约金。

  结果：延迟交房，开发商被判支付违约金

  2013年3月2日，三门峡卢氏县的刘先生花33.3万元购买了卢氏天发置业公司开发的商品房一套，合同约定交房日期为2013年7月31日，逾期交房则每日按照房价款的万分之一承担违约金。

  案件在审理过程中，天发置业公司于2015年7月22日将房屋交付于刘先生，刘先生撤回要求天发置业公司交付房屋的诉讼请求，要求天发置业公司按约定支付违约金。卢氏县审理后判决，天发置业公司向刘先生支付违约金24217元(从2013年8月1日起计算至实际交房之日止，每天按照交付房价款 33.3万元的万分之一计算)。

  声明：本文为开封新浪乐居转载新闻，意在更多开封房地产相关信息。本文仅代表作者个人观点，不代表新浪乐居观点。其原创性及文中陈述文字和内容未经本站，仅供读者参考。

  一审宣判后，天发置业公司不服判决，认为在2014年3月10日公司已经通知刘先生办理交房事宜，是刘先生接房，之后的违约金不应计算，遂上诉至三门峡市中级。

  全款购买的新房，交房时却被开发商告知必须先交物业费、装修押金等动辄上万元的费用，否则就不能领钥匙，并称这是业内规矩。市民刘先生为此较真，结果两年没拿到钥匙。11月4日，法院审结此案，判决开发商支付逾期交房违约金2.4万余元。